В одном из дел, рассмотренных судами трёх инстанций, было признано, что заказчик нарушил антимонопольное законодательство, ограничив конкуренцию в закупке. Речь шла о контракте на развитие федеральной информационной системы в сфере занятости и трудовых отношений.
В постановлении Арбитражного суда РФ разъяснено, можно ли при наличии просрочки по исполнению государственного контракта удержать в полном объеме сумму обеспечения
В Постановлении № А31-2704/2016 от 1 февраля 2018 года суд разъяснил, может ли государственный заказчик обратиться с требованием выплаты по гарантии в банк, если было между ним и исполнителем контракта было заключено мировое соглашение
Нередки случаи, когда размер неустойки по госконтракту для исполнителя очень велик. И даже бывает равен самой цене контракта. В материале разберем, как можно оспорить и снизить размер штрафов и пеней.
Правительство Российской Федерации подготовило проект изменений в постановление от 2 декабря 2017 года № 1465, регулирующее государственное ценообразование на продукцию, поставляемую в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Поправки направлены на повышение точности формирования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и усиление контроля над качеством ценовой информации, предоставляемой потенциальными исполнителями.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило завершить действие специальных механизмов корректировки строительных контрактов, которые применяются в 2025 году при резком удорожании строительных материалов и наступлении форс-мажорных обстоятельств.
Федеральным законом от 28.12.2025 № 507-ФЗ продлён ряд антикризисных мер, применяемых в сфере государственных закупок. Поправки вступили в силу 28 декабря 2025 года и сохраняют действие ключевых послаблений на 2026 год, а по отдельным положениям — до 2027 года.
В октябре 2025 года ФАС России опубликовала очередные обзоры правоприменительной практики по Закону № 44-ФЗ. В материалах службы подробно разобраны типовые нарушения, которые заказчики продолжают допускать при проведении закупок.
Минфин России в своем письме № 24-01-09/73185 от 4 ноября 2017 г. указал, что контрактным управляющим может быть только работник государственного заказчика
Государственным заказчиком была проведена малая закупка на оказание услуг. При этом сумма сделки установленный лимит не превышала. Однако по факту на протяжении срока действия контракта подрядчиком были оказаны услуги на несколько большую сумму.
Арбитражный суд пояснил, имеет ли право в случае сокращения финансирования государственный заказчик самостоятельно расторгнуть контракт.
В соответствии с Письмом Минфина от 5 марта 2018 года, при регулярной приемке и оплате составлять отчет нужно, даже если в государственном контракте не предусмотрены этапы исполнения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г., до конца 2019 года не будут проверять непротиворечивость ряда сведений, направленных в реестр контрактов
Верховный суд подчеркнул, что уступка требования оплаты по госконтракту была допустима и до внесения изменений в ГК РФ.
Министерством Финансов России разработан проект, вносящий изменения в некоторые постановления в области государственных закупок.
С 27 апреля 2020 г. госзаказчик обязан списывать неустойки, начисленные за ненадлежащее выполнение обязательств по государственным контрактам за 2020 г. по правилам, которые утверждены Постановлением Правительства России № 783 от 4 июля 2018 г. В него были внесены определённые изменения.
В проектной документации госзаказчиком было установлено требование о том, что специалисты со стороны подрядчика, привлекаемые к выполнению работ по ремонту объектов, обязаны предъявить государственному заказчику результат проведенного тестирования на наличие коронавирусной инфекции.
Товар не был принят заказчиком, так как он a не соответствовал условиям проведённой государственной закупки. От исполнения контракта заказчик отказался.
Государственным заказчиком была проведена закупка, в которой к участникам предъявлялось требование о том, чтобы в РНП о них не было информации.
Правительство РФ предложило продлить на 2025 год действие порядка, регулирующего изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов в строительной сфере в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Этот порядок позволяет корректировать контракты, если их выполнение становится невозможным по причинам, не зависящим от сторон.
Ноябрь оказался насыщенным месяцем для специалистов по закупкам. В этой статье мы собрали самые важные изменения законодательства, судебные решения и разъяснения ведомств, которые напрямую повлияют на деятельность заказчиков и участников государственных закупок.
Совкомбанк, выдавший банковскую гарантию для участия общества в закупке, оказался в центре судебного спора. Участник закупки потребовал возврата комиссии за гарантию, так как контракт по результатам закупки не был заключен. Однако суд встал на сторону банка, указав на правомерность удержания вознаграждения
Анализ практики рассмотрения обращений Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за четвертый квартал 2024 года показал, что участники закупок продолжают сталкиваться с различными проблемами. Рассмотрим три ключевых случая, которые иллюстрируют сложность взаимодействия сторон в рамках государственного заказа.
Верховный Суд Российской Федерации постановил, что заказчики несут ответственность за возмещение убытков участникам электронных конкурсов, если итоги таких конкурсов были признаны недействительными из-за нарушений процедуры проведения со стороны самого заказчика.
В сентябре 2022 года был заключен государственный контракт на поставку троллейбусов. Поставщик своевременно не выполнил свои обязательства. В ответ на претензию заказчика общество не указало срок поставки, сославшись на нестабильную экономическую обстановку, санкции, проблемы с логистикой и поставкой импортных комплектующих для производства продукции.
Согласно новому законодательству, начиная с 1 января 2026 года, заказчики получат право вносить изменения в существенные условия контрактов на благоустройство территории аналогично правилам, установленным для строительных контрактов. Это значит, что теперь возможны следующие виды изменений
Арбитражные суды рассмотрели спор о взыскании убытков, возникших вследствие срыва исполнения государственного контракта. Решение показательно для участников закупок по 44-ФЗ, поскольку демонстрирует подход судов к применению механизма замещающей сделки и оценке вины поставщика.
В практике государственных закупок нередко встречаются контракты с условием о личном исполнении обязательств подрядчиком или поставщиком. Однако контрольные органы последовательно указывают: запрет на привлечение третьих лиц допустим далеко не всегда. Очередное подтверждение этой позиции содержится в решении антимонопольного органа, принятом в конце 2025 года.
Министерство строительства РФ подготовило проект типового государственного контракта на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства
Национальный режим в контрактной системе регулирует доступ иностранных товаров к государственным закупкам. Его цель — поддержка российских производителей. Однако на практике заказчики не всегда правильно применяют требования нацрежима, что становится основанием для жалоб и предписаний от УФАС. Ниже рассмотрим три реальных случая из практики региональных управлений ФАС.
У вас есть вопросы?
Оставьте номер и мы перезвоним вам
Оставить отзыв
Мы будем рады услышать ваше мнение о нас
Выберете услугу и заполните необходимую информацию
Стать партнёром
Ваша заявка принята
мы свяжемся вам в ближайшее время
Ваша заявка принята
мы свяжемся вам в ближайшее время
Вы успешно
отписались от рассылки
Спасибо вам
ваш отзыв принят
