Могут ли неблагоприятные погодные условия быть поводом для освобождения подрядчика от уплаты неустойки по госконтракту?

В соответствии с Постановлением Арбитражного суда по Северо-Западному округу № А56-22859/2017 от 17 июля 2018 года, продолжительные осадки не могут быть поводом для освобождения подрядчика от уплаты неустойки.

Подрядчик по причине продолжительных ливней просрочил исполнение строительных работ. Он потребовал снижения неустойки вследствие неудовлетворительных погодных условий.

Но судебные инстанции указали, что осадки являлись прогнозируемым событием, поэтому их нельзя рассматривать как непреодолимую силу. С подрядчика была в полном размере взыскана неустойка.

Также не допускается по соглашению изменять срок выполнения работ, если не удалось исполнить их своевременно по объективным причинам.

Данное изменение допускается лишь по основаниям, которые предусмотрены законодательством РФ. В противном случае такое соглашение ничтожно даже тогда, когда имелись обстоятельства, которые препятствуют своевременному исполнению государственного контракта.

В подобной ситуации стороны могут выбрать следующие варианты.

• Продолжать исполнять государственный контракт. Но при этом вполне могут появиться проблемы в случае, если оплата будет проводиться в соответствии с бюджетным обязательством, зарегистрированным Казначейством РФ. Срок его действия также необходимо учитывать.
• Расторгнуть госконтракт по соглашению сторон, а затем провести новую государственную закупку. Данный вариант предусматривает дополнительные затраты времени.

Стоит напомнить, что случаи, когда возможно заключение соглашения об изменении срока выполнения работ, устанавливаются Законом № 44 (пункты 2,3,4 и 6 части 1 статьи 95). Если эти основания отсутствуют, данное изменение приведет к наложению штрафных санкций.

Рекомендация: если у вас все-таки возникла просрочка исполнения обязательств, помните, что всегда есть возможность ходатайствовать у суда снижения начисленной неустойки согласно ст. 333 ГК РФ. Если этот вопрос вызывает затруднения, обращайтесь за консультацией к нашим юристам.

Теги: 44-ФЗ, ответственность, неустойка,